Договор оказания услуг по реставрации

В данной статье представлен пример договора на оказание услуг физическому лицу. В противном случае, заказ будет считаться недействительным и не исключены разбирательства с правоохранительными органами. Договор на оказание услуг должен быть составлен в письменной форме, число экземпляров определяют стороны договора. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели ПРЕДМЕТ

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате) 1.3.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Тогда остаётся вариант»каждый раз считаю индивидуально» ….. Выходит самое сложное приобрести опыт правильного подсчёта и оценки стоимости работ по каждому отдельному предмету Все попытки стандартизировать подсчет ни к чему не приведут. Будете считать от материала, рано или поздно вас ждет попадос.

Сто раз уже это обсуждали. Например, здесь. По сути, так и получается: В 08.02.2016 в 14:05, alekstreu сказал: Но всё равно выходит что цена зависит от того за сколько конкретный мастер готов это сделать 11 часов назад, mebeldoktor сказал: Я работаю по ремонту совсем мало всего второй год и за это время ничего лучше не нашел. Я тоже примерно через год-два на перетяжке проходил через это и рисовал похожие листочки с подсчетом материалов. Скорее просто как чек-лист, чтобы ничего не забыть. Ну и чтобы для клиента все выглядело солиднее и обоснованнее.

Быстро понял, что затея бессмысленная.

Договор перетяжка

Компания, находясь в динамичном развитии и подчиняясь требованиям рыночной конъектуры, предлагает своим клиентам пакет уникальных предложений: перетяжка мебели, обивка мебели, перетяжка мягкой мебели.

  1. Ремонт мебели — мягкой, деревянной, корпусной и т.д.

Частые вопросы Без замерщика невозможно выполнить перетяжку мебели в принципе. Замерщик нашей компании выезжает на дом к клиенту с образцами материалов и помогает владельцу мягкой мебели определиться с выбором. В его обязанности также входит снятие размеров и выявление элементов мебели, которые требуют замены или ремонта.

Важно

Исходя из полученных данных, замерщик определяет точную стоимость работ. Предварительный выезд замерщика к клиенту является бесплатным и ни к чему его не обязывает. Ремонт мягкой мебели на дому Даже самая качественная мягкая мебель не может служить вечно.

Базовый договор на услуги

Тэ5ч#юУ╗cKГИХНьв1ыа{j╛УM╗зT╫╞ TЁ]ЬU T▐Аw=╝©~УЪЧ.<⌡ф╚*Х╩]рёд7SШРпкоЫ,1ЦОч╟’Ы/мт;.sФv4^з╬╗╒к╠БG%╟┘╞84э╫dYp╧куп©╛╒k(ЯмьрЪ(=Щ;5}#в┴√║©yН©╚Х.шщ╔w;·_Э╪С/у-SkDуbu∙j┤\C∙┐у┐кЖ┬w∙<$qЧа╘-7o\╪аи≈уXи╒R▄5┘╒Iлнм*лФэ5K4°h5*╤е_АухS o▐АКе*·Q?·╘≈?░ё!YFгR╚E_▓▀ТуU4БСЦf┘╒)╔Az▌≤°б,Зn3╙ж⌠УЗН▓~}TR■Х wnq1рsK√ZQ,тaаё4╩qq1}M8кЮн\L╛nцRё║╩yЕ╪jБJ┐E~&m≥!хS≤U╧Т5И&Ш!ЫуF╚К┤в▄∙▐фPМ═iwпФaЙяДUя╘гtр9Н╓{=╟ ЬЮ■ТЧ╣Э╝ЕrЖЭ?M:#■°█Y╒y╧*мtи╜i╕g÷ey■ъси·{G╦ж.Oнt?h≥|r█ч(╨И≥∙)О qOчЧХЕ_шЯуo}Ф╜÷ЧЫ╤gJ┼К≈╤\,≥beoEг≈6vЪоъ1|К╣ъЭб║’vn╧SМ╬Нршj|╚;╬≥ЬIA▌М√▌╚wтmщТ4ТцGN©┘?&O#ьв╫Еа :о°Q╜Л@*}┤Yg$ ╡╖ХvrН▒Cрв╪°J╬o└²Съtн≤ЪжСЖ╙Ёов*©ЩL·ЖIo?ШNEФч┐Фю╖тДU╡V╕:tтcч▀Ж*─~═<─(∙/БUэAnИ▒┼╩╦У\╙w╗UrK░/Q▓ШяЩйG╠+©┼╬╙$y\·з⌠#╖Qs╣|╜v©JШЪ┌Й9╜Йn|╥ЙL8╣)╣Хa┘┌<л╬Ё╙_≤Е0╥√▀╤ИщЛ∙@цZЕц:²Фau┼B█у[a╤y4tBп╞К≈UqЙД&’╫O═÷@■пSЛ}@ж╩Я6Жвчзчзя 4яe-╞ФJАй(╕(Q/н*и]|KЕmn╔[лй┘Е╔4(╝┐ ╖8ё╗8╥╦юjw82pЗ»▀`.Pj\Ж∙6SхпVSОПtжtWc╛╤yx┤A╚1шТ<ЩЙ╕h≤42=oП╢тХx=Шn═’ч &╔I╞Ф8⌡ф╗Т°чs└░OИДи╖tРЙ╛Л■МUЛ;]&vN┤.

Договор на ремонт мебели

Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора. 4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней. 4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.
4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю. 4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов; 5.2.

Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец

Внимание

Перетяжка, обивка, ремонт — мягкой — мебели — в — Минске О мебельной мастерской «Комфорт Сервис» Договор на перетяжку мебели образец Перетяжка офисных стульев, пуфиков, перетяжка сидений автомобиля. Изготовление поролоновых матрасов, подлокотников любой формы. Замена наполнителя в подушках. При перетяжке дивана – подушки в подарок! Частые вопросы Образец договора на изготовления мягкой мебели О мебельной мастерской «Комфорт Сервис» Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Полная или частичная замена обивочного материала.

документа перед обращением к юристам сайта! 3 Выберите юриста Выберите юриста, который предложит самые выгодные условия, и начните работу! 2 Получите предложения в течение 10-15 минут предложат вам свои услуги и назовут цены. 1 Заполните заявку Опишите документ, который вам нужен. Это бесплатно и займет не более пяти минут.

Он на месте поможет вам определиться с наиболее оптимальным вариантом и рассчитает стоимость вашего заказа исходя из точных замеров вашей мебели и выбранных материалов. Если вы оформите заказ в день приезда замерщика, то его выезд не оплачивается. Если вы не заказываете дальнейшие услуги, работа замерщика будет стоить 1000 рублей.
Договор перетяжка

  • Полная или частичная замена обивочного материала.
  • Ремонт стульев Ремонт мягкой мебели, по-видимому, никогда не утратит своей актуальности, ведь именно эта процедура позволяет вдохнуть новую жизнь в уже старые и потерявшие свой привычный внешний вид стулья, кровати или диваны. А ведь многие из них дороги нам как память, сегодня такие и не купишь. Один из наиболее распространенных видов ремонта домашней мебели – это ремонт стульев.

Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

Инфо

В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора. 3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату. 3.2.4.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

г.

«» 2016 г.

в лице

, действующего на основании

, именуемый в дальнейшем «

Заказчик

», с одной стороны, и

в лице

, действующего на основании

, именуемый в дальнейшем «

Исполнитель

», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «

Договор

», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________

Договор № на ремонт корпусной мебели

№ на ремонт корпусной мебели на ремонт корпусной мебели г. Самара «____»_______________2013г. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарский психоневрологический диспансер» (ГБУЗ СО «СПНД»), именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Типовой договор на оказание ремонтных услуг

Типовой договор на оказание ремонтных услуг оказания услуг по ремонту оборудования Договор оказания услуг образец (типовая форма) Например, оказание услуг связи регулируется Законом «О связи» и Правилами оказания услуг связи. которыми определены как существенные условия оказания услуг подвижной связи.

Ниже размещена типовая форма оказания услуг.

Смету на ремонт офисов и отделку просмотреть > 3.

Договор оказания услуг по ремонту мебели образец

оказания услуг по ремонту мебели образец В остальных случаях потребуется составление письменного документа. При заключении как письменного, так и устного соглашения заказчик и исполнитель должны согласовать так называемые обязательные условия.

К ним относятся: стоимость, порядок и сроки оплаты; санкции за несвоевременное оказание услуг либо за нарушение срока оплаты; требования, которым должно соответствовать качество услуги; основания для досрочного прекращения договорных отношений.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

оказания по ремонту, реставрации и перетяжки обивки 1.1. Предметом настоящего является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки Заказчика, состоящей из (далее), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

Образец договора ремонта

Образец ремонта 1.1. По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить собственными, либо привлеченными силами, работы, указанные в настоящем Договоре и приложениях к нему, в соответствии со сметой в помещениях Заказчика, расположенных по адресу: г.Красноярск, ул. Вильского, д.18 «а» – кв.7, общей площадью 110,58 кв.м., а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и уплатить Подрядчику обусловленную Договором цену.

оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели по, реставрации и перетяжки обивки мебели 1. ПРЕДМЕТ 1.1. Предметом настоящего является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

на изготовление (корпусной, торгового оборудования) — здесь есть куча образцов документов

Информация к документу Особенности составления документа По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

Договор на ремонт мебели образец

на ремонт мебели образец на реставрацию мебели образец ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ, Типовые договора, Формы договоров, Договор скачать Ремонт в Москве и Московской области и реставрация мебели на реставрацию образец Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех.

Как создать форму договора на оказание услуг с физическим лицом Для начала необходимо определить все основные характеристики договора: цену (сумму, выраженную в рублях или валюте), предмет (наименование услуг, их отличительные характеристики), сроки выполнения, контактные данные, местонахождение каждой из сторон договора, банковские реквизиты, иные условия. Договор по оказанию ремонтных работ Российским законодательством не запрещается оказывать услуги физическими лицами без их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или создании юридических лиц (либо участия в них). В любом случае, занятие предпринимательской деятельности накладывает на бизнесмена обязательства по уплате налогов, сборов и прочих платежей. Порядок документального оформления Выполнение работ, оказание услуг, сопровождается заключением между заинтересованными сторонами письменного соглашения.

Договор об оказании услуг с физическим лицом по ремонту

Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.5.3. Договор по оказанию ремонтных работ Любой промежуток времени, в течение которого Сторона согласно настоящему Договору должна была осуществить те или иные действия, продлевается на период действия форс-мажора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.9.2.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

С п.3.3 по п.3.9 при выполнении работ (оказании услуг) по заключаемым Договорам. 3.3. При обнаружении Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

3.4.

Внимание

Изменения проектно-сметной документации, требующей дополнительных расходов для Подрядчика, осуществляется за счет Заказчика на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ. 3.5. Заказчик, путем назначения уполномоченных представителей, вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.6.

Договор по оказанию ремонтных работ

Договор на оказание услуг по ремонту квартиры с физическим лицом: бланк Продажа билетов на спортивные мероприятия, оплата услуг общественного транспорта, покупка обедов в кафе и столовых и еще масса услуг, оказываемых населению (перечислить все вряд ли получится в данной статье), — все это не что иное, как предоставление услуг через договор. Условия таких договоров отражены в типовых правилах той или иной отрасли или конкретной организации, оказывающей услуги населению.

За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.2. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере % от Договорной цены, за каждый день просрочки.
8.3.

Договор на выполнение ремонта квартиры

Инфо

Заказчик

», с одной стороны, и

в лице , действующего на основании

, именуемый в дальнейшем «

Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2

Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1.

нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

Важно

Гражданский кодекс России определяет лишь основные требования к содержанию договора, по которым в нем должны быть указаны перечень услуг или работ, их стоимость и обязанность оплаты. Можно выделить три основных положения закона:

  1. Исполнитель работает по заданию заказчика (инициатива к заключению договора исходит, как правило, от заказчика).
  2. Услуги оказываются лично.

Договор об оказании услуг с физическим лицом по ремонту Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п.п.9.1-9.4., обязана направить другой стороне соответствующее письменное уведомление.

9.4. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 9.3. и 9.4., каждая из сторон должна компенсировать другой стороне все фактические произведенные в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору затраты, в том числе возвратить денежные средства. 10.

Договор оказания услуг по ремонту

Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность. 5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.4.

Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

Договор на ремонт автомобиля

Если случилось так, что все же пришлось пользоваться услугами наемного работника на выполнение ремонтных работ в вашем жилище: это могут быть ваши знакомые, могут быть работники по рекомендации или работники найденные вами по объявлению, так или иначе, необходимо перестраховаться и заключить с исполнителями договор на оказание услуг между физическими лицами. Договор вас обезопасит в случае порчи ваших материалов или брака при выполнении работ.

Также договором регулируются сроки вполнения, что не менее важно. Проще ситуация с юр.лицами и ИП, они сами предложат вам договорные отношения, но ценник на выполнение работ ими, гораздо выше чем предлагают частные мастера и умельцы, работающие на себя. При приемке работ используйте акт выполненых работ, где вы можете указать недочеты и сроки их исправления.

Договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС. 3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора. 3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату. 3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ. 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 4.1.
Данный документ должен включать в себя все права и обязанности сторон, о которых они договорились в связи с исполнением одним из них задания другого. Как правило, такие обязательства оформляются бланком договора на оказание услуг с физическим лицом, образец такого документа размещен в конце данной статьи.

Договор оказания услуг между физическими лицами По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 9.1.

tinyton.ru
Договор оказания услуг по реставрации
Договор оказания услуг по реставрации

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: