Договор на оказание строительно монтажных работ

Форма 22
ДОГОВОР №
на выполнение монтажных работ на объекте
г. Брянск
«___» ____________ 2014 г.
______________________________________________________________________________,
в
лице
_________________________________________

, действующего на основании

______________________,
именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», и ООО «Антенна — Сервис», именуемым в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице директора Потапова Ю.В. действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1
. Предмет Договора
1.1
. Подрядчик обязуется выполнить комплекс монтажных работ по подключению услуг связи по
адресу: ____________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.
1.2
. Заказчик оплачивает стоимость работ выполняемых Подрядчиком в соответствии с частью 2
настоящего Договора.
1.3. Работы выполняются силами Подрядчика, с использованием его материалов, оборудования и
инструментов.
2
. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.
Общая
стоимость
работ
монтажных
составляет
______________________
руб.
(___________________________________________________________) рублей 00 копеек, без НДС.
2.2. Оплату за выполненные работы Заказчик производит путем предоплаты в размере 100%.
2.3
. Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Подрядчика.
3
. Обязанности Сторон
3.1
. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работы, надлежащего качества.
3.1.2
. После выполнения работ произвести необходимые тестовые испытания результатов выполненных
работ и соответствие техническим стандартам.
3.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика всю информацию о ходе выполнения работ.
3.1.4
. Незамедлительно информировать Заказчика, в случае возможного изменения сроков выполнения
монтажных работ, или невозможности по каким-либо причинам выполнить работы.
3.1.5
. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при
обнаружении обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его
завершения в срок.
3.2
. Заказчик обязан:
3.2.1. Передать Подрядчику всю необходимую документацию, в том числе план и экспликацию
помещений, схемы электропроводки в помещениях, для проведения работ Подрядчиком.
3.2.2
. Обеспечить своевременную оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.2.3. Предоставить Подрядчику все необходимые условия для проведения работ, а именно:
 допуск в течение рабочего дня в помещения, где должны производиться работы;
 электропитание 220В;
3.2.4
. В случае неготовности помещений для проведения работ сроки выполнения работ увеличиваются на
то время, которое уйдет на подготовку помещения.
3.2.5
. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов
выполненных работы Подрядчиком до момента ее приемки при условии, выполнения указанных работ
Подрядчиком в помещении Заказчика.
4
. Сроки выполнения Работ
4.1. Срок выполнения работ по договору составляет 8 (восемь) рабочих дней с момента начала работ, если
этому не препятствуют погодные условия (ливни, метели, низкая температура и т.д.)
. В случае неготовности
помещений для проведения работ, или в иных случаях, когда работы не могут быть проведены по вине
Заказчика, сроки выполнения работ по договору увеличиваются на то время, в течение которого Подрядчик не
имел возможности производить работы.
5. Порядок сдачи и приемки монтажных работ
5.1
. После завершения монтажных работ Подрядчиком, Заказчик подписывает наряд на установку и
техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования в случае отсутствия претензий к качеству и
срокам выполненных работ.
6
. Ответственность Сторон
6.1
. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему
Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. Сумма возмещения
убытков не может превышать суммы стоимости работ, выполняемых по настоящему Договору.
6.2
. Если Подрядчик не выполнит работы в срок (по вине Подрядчика), то Заказчик имеет право требовать
выплатить пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10%
от общей стоимости работ по договору.
Заказчик______________________
Подрядчик___________________________
1
Форма 22
6.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости работ в установленном порядке и сроке
Подрядчик имеет право требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченной
суммы за каждый день просрочки.
6.4
. Взыскание штрафов, пеней, неустойки по настоящему договору не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств по договору.
7
. Форс-мажор
7.1
. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних,
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и
предотвратить неблагоприятное воздействия которых они не имеют возможности.
7.2. В случае если эти обстоятельства продолжаются более 30 дней, каждая из Сторон имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или частично, письменно предупредив об
этом другую Сторону.
7.3.Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных Законом или настоящим Договором.
8
. Срок действия и порядок расторжения договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения
Сторонами обязательств.
8.2
. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно
 по письменному соглашению Сторон.
 в одностороннем порядке, при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда
возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
 в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.
8.3
. Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено другой Стороне не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до предположительной даты расторжения Договора.
8.4
. В случае досрочного прекращения договора Заказчик обязан компенсировать Подрядчику затраты за
частично выполненные работы.
9. Разрешение споров
9.1
. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по
настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Подрядчика.
10
. Заключительные положения
10.1
. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2
. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по
почтовым адресам Сторон.
10.4. Изменение объема или вида работ допускается только по письменному соглашению между
Сторонами.
10.5
. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
11
. Юридические адреса и реквизиты сторон
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Антенна — Сервис»
Юридический адрес: 241029 г
. Брянск ул. Чкалова, 3
Почтовый адрес: 241037, ул
. Костычева, 3
Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810302000001629
Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
г. Ярославль
ИНН 3254001797 КПП 325701001
К/счет 30101810300000000760
БИК 047888760
Тел.: (4832) 31-31-31
Директор
Ю.В
. Потапов
2

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

по выполнении монтажных работ

г.

«» 2016 г.

в лице

, действующего на основании

, именуемый в дальнейшем «

Исполнитель

», с одной стороны, и

в лице

, действующего на основании

, именуемый в дальнейшем «

Заказчик

», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «

Договор

», о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1

1.1. Поставщик, являющийся продавцом оборудования по контракту на поставку, принимает на себя обязательство осуществить силами своих специалистов монтажные работы, наладку, испытание и пуск в эксплуатацию оборудования, поставляемого по контракту, именуемого в дальнейшем Оборудование, а также обеспечить гарантированную производительность и другие показатели в соответствии с техническими условиями контракта, произведя за время монтажа обучение персонала Заказчика, являющегося покупателем оборудования по контракту на поставку, методам наладки и эксплуатации оборудования, включая передачу опыта и специфических навыков работы.

СТАТЬЯ 2

2.1. Для выполнения указанных в ст.1 настоящего договора работ Поставщик в срок не позднее дней с даты получения от Заказчика подтверждения о готовности объекта к монтажу, командирует в РФ следующих специалистов:

  • эксперта-консультанта ;
  • главного инженера ;
  • старшего инженера ;
  • инженера ;
  • техника (мастера, монтера) ;
  • квалифицированного рабочего ;

2.2. Поставщик обязуется по просьбе Заказчика командировать в РФ в его распоряжение других необходимых специалистов.

2.3. При необходимости срочного командирования срок выезда специалистов поставщика не будет превышать дней с даты получения запроса.

2.4. Ориентировочные сроки начала и проведения монтажных работ: «»2016 г. Точную дату начала монтажа Заказчик сообщит Поставщику дополнительно. Поставщик обязуется командировать специалистов к указанному сроку и уведомить Заказчика о дате прибытия специалистов в РФ, указав номер рейса (поезда), как можно раньше, но не позднее, чем за дней до начала отъезда.

2.5. В случае, если указанные в п.2.4 сроки проведения монтажных работ окажутся недостаточными, Заказчик имеет право, на условиях настоящего договора до окончательного завершения монтажных работ, продлить период пребывания специалистов Поставщика. Если будет установлено, что монтажные работы не были проведены в указанные выше сроки по причинам, зависящим от Поставщика, все расходы, связанные с дальнейшим пребыванием специалистов в стране Заказчика, Поставщик принимает на себя.

СТАТЬЯ 3

3.1. За выполнение вышеуказанных работ Заказчик оплачивает Поставщику работу специалистов по следующим месячным ставкам:

  • эксперту-консультанту рублей в месяц;
  • главному инженеру рублей в месяц;
  • старшему инженеру рублей в месяц;
  • инженеру рублей в месяц;
  • технику (мастеру, монтеру) рублей в месяц;
  • квалифицированному рабочему рублей в месяц;

В ставки за монтажные работы включаются возмещения за работу специалистов Поставщика, оплата за отпуск, суточные и другие расходы, связанные с командированием, за исключением расходов по проезду и оплате жилых помещений.

3.2. Выплата сумм, указанных в п.3.1 настоящего договора производится в форме инкассо с последующим акцептом (немедленной оплатой) на основании следующих документов:

  • счета Поставщика в 4-х экземплярах;
  • ведомости монтажных работ, подтвержденной Заказчиком или его уполномоченным.

3.3. Заказчик, кроме того, оплачивает:

  • стоимость проезда специалистов из страны Поставщика до места монтажа в стране Заказчика при предъявлении билета и багажных квитанций:
    • по проезду по железным дорогам;
    • по иностранной территории – в спальном вагоне класса, а при прямом сообщении – в вагоне скорого поезда;
    • по территории РФ – в вагоне скорого поезда. При этом оплачивается провоз багажа до кг на каждого специалиста;
    • по проезду воздушным транспортом;
    • по тарифу турист-класса, включая провоз багажа на каждого специалиста до кг сверх багажа, провозимого бесплатно по билету.
  • стоимость проезда, включая провоз багажа, при возвращении специалистов из страны Заказчика в страну Поставщика. Билеты на обратный проезд приобретает Заказчик и вручает их специалистам Поставщика.
  • во время пребывания специалистов в г. в связи с выполнением обязательств по настоящему договору Заказчик предоставляет специалистам Поставщика номер в гостинице.

СТАТЬЯ 4

4.1. Рабочее время специалистов Поставщика на месте монтажных работ устанавливается согласно правилам, действующим в стране Заказчика.

СТАТЬЯ 5

5.1. Представители Заказчика и Поставщика совместно составляют план и график проведения монтажных и пусконаладочных работ.

5.2. Работы по монтажу производятся под руководством руководителя группы специалистов Поставщика (специалиста поставщика, если он один), который дает технические указания и консультации, относящиеся к монтажу. Поставщик обеспечивает своих специалистов необходимыми инструментами и приборами.

5.3. В процессе выполнения монтажных работ все основные части оборудования должны быть тщательно проверены. Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Поставщика и Заказчика на месте монтажа. При наличии дефектов в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность сторон за эти дефекты.

5.4. Все записи в монтажном журнале ведутся на русском языке и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все записи технического характера должны быть подписаны соответствующими специалистами обеих сторон.

5.5. По окончании монтажа и пусконаладочных работ представителями Поставщика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности оборудования к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа оборудования в целом, а если необходимо, то и отдельных машин и агрегатов.

5.6. Окончательные испытания оборудования производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Поставщика в соответствии с техническими требованиями договора.

5.7. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по контракту показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию».

5.8. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Поставщика, относящиеся к монтажу оборудования, а Поставщик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных работ.

СТАТЬЯ 6

6.1. Поставщик страхует своих специалистов за свой счет в соответствии с законодательством своей страны на случай болезни или несчастных случаев во время пребывания их в РФ. Заказчик может по просьбе Поставщика и за его счет застраховать специалистов в в соответствии с правилами страхования от несчастных случаев .

6.2. При болезни или несчастных случаях во время пребывания специалистов Поставщика в РФ Заказчик обеспечивает больному или пострадавшему специалисту бесплатную медицинскую помощь в системе государственного здравоохранения и медикаменты по нормам и правилам страны Заказчика и производит платежи в течение в размере и порядке, предусмотренном в ст.3 настоящего договора. При этом Поставщик примет все меры к тому, чтобы по причине болезни его специалиста не было задержки в осуществлении монтажных работ на участке заболевшего специалиста.

6.3. При нетрудоспособности более по болезни или вследствие несчастного случая Поставщик обязан отозвать нетрудоспособного специалиста в свою страну либо лечить и содержать его за свой счет до состояния транспортабельности и по требованию Заказчика в срочном порядке направить замену.

6.4. В случае отзыва специалиста Поставщика по независящим от Заказчика причинам до истечения согласованного между сторонами срока расходы по откомандированию и замене специалистов несет Поставщик.

СТАТЬЯ 7

7.1. Поставщик несет ответственность:

7.1.1. За невыполнение своих обязательств, обеспечивающих: своевременных монтаж, пусконаладочные работы и проведение испытаний смонтированного оборудования в соответствии с согласованным графиком и программой монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию.

СТАТЬЯ 8

8.1. Срок гарантии на выполненные монтажные работы – месяцев с даты их окончания в соответствии с п.5.7 ст.5 настоящего договора.

СТАТЬЯ 9

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, действует законодательство .

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет Акты на выполненные скрытые работы и решает вопросы, возникающие в ходе производства работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 8.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии со сроками, определенным Календарным планом к Приложениям (Сметам). 8.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором ведется фиксация фактов и обстоятельств, связанных с производством работ и имеющих значение для взаимоотношений Сторон (дата начала и окончания работ, сообщения об осмотре и принятии работ (в т.ч.

Договор подряда на строительно — монтажные работы

Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается договор и действующего законодательства РФ.

  • Стоимость работ и порядок расчетов. Указываются сумма договора, порядок, срок, способ и форма оплаты.
  • Страхование рисков. Затраты по страхования входят в стоимость работ.
  • Гарантия качества работ.
    Пункт определяет гарантийные качества работ. Указывается гарантийный срок.
  • Конфиденциальность. Указывается перечень конфиденциальной информации. В связи с этим стороны обязуются не разглашать и предпринимать необходимые меры защиты конфиденциальной информации.
  • Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению в соответствии с договором подряда на строительно монтажные работы и действующим законодательством РФ.
  • Основания и порядок расторжения договора.

Договор подряда на строительно монтажные работы

Важно

Подрядчик не позднее 20-го числа текущего месяца предъявляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с расшифровкой по форме КС-2 и счет-фактуру. Расчеты производятся согласно подписанным актам приемки выполненных работ (форма КС-2), справке (форма КС-3) и счетов-фактур. Оплата выполненных работ производится не позднее 30-го числа месяца следующего за отчётным.

За просрочку платежей Заказчик упла¬чивает Подрядчику пени в соответствии с п.8.2. настоящего договора на монтажные работы.3.6. Форма КС-2 предоставляется с визой:-руководителя проекта Заказчика;-представителя Заказчика по контролю качества выполненных работ.3.7.

Договор строительного подряда

Внимание

Контроль заказчика за проведением работ Заказчик, в соответствии со ст. 748 ГК, имеет право (не мешая оперативно-хозяйственной деятельности подрядчика):

  • контролировать ход работ и соблюдение их графика;
  • контролировать качество предоставленных подрядчиком материалов и правильность их использования;
  • заключить договор с инженером (инженерной организацией) и делегировать ему свои права по контролю и надзору за строительными работами.

Подрядчик не вправе отклоняться от проекта: обнаруживший такое отклонение заказчик обязан сообщить о нарушениях в объекте подрядчику. Не отправивший в такой ситуации уведомление подрядчику заказчик не вправе ссылаться на указанные нарушения. Подрядчик должен выполнять указания заказчика, если они не противоречат закону и договору и не являются вторжением в его оперативную деятельность.

Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования Закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, включая пожарную безопасность.5.7. Подрядчик обязан соблюдать культуру производства работ: не допускать за-грязнения проезжей части, произвести восстановление разрушенных им в ходе работ покрытий и зеленых насаждений, находящихся за пределами зоны работ.5.8. Подрядчик гарантирует качество работ по настоящему договору в течение гарантийного срока — 24 месяцев с момента сдачи объекта эксплуатирующей организации.5.9.

В случае обнаружения в течение упомянутого в п. 5.8.

Договор подряда на выполнение строительных работ: образец

Устранение выявленных недостатков Заказчик при выявлении недостатков строительства имеет право требовать от подрядчика:

  • бесплатного их устранения в разумный срок;
  • соразмерного снижения цены работ;
  • оплаты затрат на их устранение, если такое право дано ему договором.

Заказчик может также отказаться от договора и потребовать выплаты убытков, если недостатки не были исправлены подрядчиком в разумный срок либо являются неустранимыми и существенными. Подрядчик имеет право вместо устранения дефектов сделать бесплатно работы заново с уплатой заказчику убытков от просрочки, при этом заказчик должен вернуть результат работ подрядчику, если это возможно.

Бланкер.ру

Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, соблюдением Правил техники безопасности при проведении СМР и требований Арендодателя. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1.Общая стоимость работ по объекту указывается в Приложениях (Сметах), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.2. Общая стоимость работ может быть изменена по согласованию Сторон в следующих случаях:

  • при увеличении или уменьшении объемов и видов работ, включенных в Приложения (Сметы) к настоящему Договору;
  • при изменении характера, качества или вида указанной работы;
  • при изменении порядка налогообложения в РФ после заключения Договора, в частности введения новых налогов и других сборов, их отмены или изменения размеров, действующих на день подписания Договора.

3.3.

Договор подряда на выполнение монтажных работ

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не входят в настоящий Договор, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к нему. 12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации. 12.6. Все Приложения (Сметы) и Календарные планы-графики производства работ к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия, споры разрешаются Арбитражным судом . 12.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 13.1.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 4.1. Подрядчик обязуется: 4.1.1. Выполнить Работы со сдачей Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.2. Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте. За ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам, Подрядчик несет ответственность в случае, если ущерб нанесен по его вине. 4.1.3. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной. 4.1.4.

Договор подряда на выполнение строительных работ — образец

В соответствии с условиями договора, генподрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по строительству (указывается наименование объекта работ). Календарный план работ, где указываются содержание, объем и план работ, Техническое задание и Перечень материалов, оборудований, необходимые для выполнения работ, выносятся в отдельный документ, который после утверждения сторонами становятся неотъемлемой частью договора. В этом же пункте указываются документы, подтверждающие право заказчика на земельный участок и разрешение на проведение работ. Копии документов выносятся в отдельный документ и становятся неотъемлемой частью договора. Здесь же указываются документы, подтверждающие все необходимые разрешения генподрядчика для выполнения работ. При проведении работы стороны руководствуются Регламентом проведения работ.
Уточняются требования к работам.

  • Срок действия договора.
  • о стоимости сделки (о договорной цене и возможностях ее корректировки);
  • о возможности привлечения подрядчиком субподрядчиков (обычно привлечение третьих лиц к исполнению договорных обязательств возможно только с согласия заказчика);
  • об условиях страхования рисков;
  • о порядке контроля за качеством работы;
  • о порядке разработки и предоставления проектной и технической документации;
  • о порядке сдачи-приема результатов работы;
  • о гарантийных обязательствах обеих сторон сделки;
  • об условиях устранения неполадок;
  • об ответственности сторон за нарушение условий договора;
  • и другую информацию, в зависимости от обстоятельств конкретной сделки.
  1. Дата и место заключения договора.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора.

%PDF-1.5%
49 0 obj>endobj
72 0 obj>/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[49 44]/Info 48 0 R/Length 107/Prev 145035/Root 50 0 R/Size 93/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream
hbbd«`b« qdUC,dJ

tinyton.ru
Договор на оказание строительно монтажных работ
Договор на оказание строительно монтажных работ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: