Договор на оказание услуг с закупкой материалов

Исполнитель обязан соблюдать нормы и правила при оказании услуг в охранных зонах нефтепроводов и предпринимать все меры для обеспечения эффективной охраны, защиты и предотвращения нанесения ущерба своими техническими средствами и персоналом объектам, опознавательным знакам, трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям Заказчика. 3.5. Исполнитель не вправе без согласия Заказчика, оформленного в письменной форме, привлекать для оказания услуг по Договору субисполнителей. 3.6. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания услуг; — иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов оказываемых услуг либо создающих невозможность их завершения в срок. 3.7.

Особенности бухгалтерского и налогового учета дизайнерских услуг у исполнителя

Д О Г О В О Р ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ г. Брянск « » 2012 года Открытое акционерное общество «Магистральные нефтепроводы «Дружба», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: Статья 1. Предмет Договора 1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с техническим заданием №1 (приложение №1) и условиями настоящего Договора оказать услуги по , а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.
Статья 2. Цена услуг по Договору 2.1. Цена услуг по настоящему Договору в соответствии с расчетом цены к договору (приложения №2) составляет: ( ) рублей, в том числе НДС ( ) рублей. 2.2. Указанная в пункте 2.1.

Статья 4. обязательства заказчика

Заказчиком для исполнения настоящего договора;

  • несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п.3.1 настоящего договора несет сторона, допустившая просрочку.
3.3.

Внимание

Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. 3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;
  • иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.5.

Договор на услуги с материалом исполнителя

При этом Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по Договору, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанных на зачете каких-либо иных требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во внимание и /или выдвигаться Гарантом против письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей гарантии. 5. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются предельной суммой (сумма цифрами и прописью) (валюта платежа) и будут уменьшаться на сумму платежей, произведенных Гарантом по настоящей гарантии.
6.

Инфо

Платеж будет осуществлен Гарантом в течение пяти (Пять) рабочих дней с момента получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям гарантии. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом с даты списания денежной суммы с корреспондентского счета Гаранта.

7.

Договор на оказание услуг

Цена утраченного (поврежденного) материала (вещи) определяется, исходя из цены материала (вещи), существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было (абз.1 п.2 ст.35 ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1). Цена материала (вещи), передаваемого исполнителю, определяется в договоре о выполнении работы или в ином документе (квитанции, заказе), подтверждающем его заключение (абз.2 п.2 ст.35 ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1).

Договор подряда (выполнение работ с использованием материала заказчика)

Важно

Гарантии 10.1. Исполнитель гарантирует: — оказание всех услуг в полном объеме и сроки, определенные условиями настоящего договора; — качество оказания всех услуг в соответствии с документацией и действующими нормами; — своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийной эксплуатации. 10.2. Качество оказанных Исполнителем услуг, а также материалов и оборудования поставки Исполнителя должно соответствовать требованиям нормативных документов, действующих в системе магистрального нефтепроводного транспорта «Транснефть».

10.3. Срок гарантии услуг по договору, в том числе поставленных Исполнителем инженерных систем, оборудования, материалов, устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг по Договору, за исключением случаев его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. 10.4.

Договор оказания услуг, работ

Исполнитель тщательно изучил все Регламенты «Транснефть» и Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного их соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований. Получить полный текст 3.3. Все используемые при оказании услуг материалы и оборудование Исполнителя должны соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии которых должны быть предоставлены Заказчику до начала оказания услуг, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
Все расходы, связанные с получением указанных документов, несет Исполнитель. 3.4.
НДС) Исполнитель не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения настоящего договора предоставит Заказчику безусловную и безотзывную банковскую Гарантию исполнения условий Договора банка-гаранта, включенного в Перечень банков-гарантов (Приложение ) по форме Приложения № 3 к Договору на сумму в размере 5% (Пять) процентов от цены услуг по Договору
. Срок действия банковской Гарантии исполнения условий договора должен превышать срок оказания услуг по Договору или по Дополнительному соглашению к Договору на 30 (Тридцать) календарных дней.

При изменении сроков оказания услуг и/или увеличении цены услуг по Договору Исполнитель предоставляет Заказчику новую банковскую гарантию (изменение банковской гарантии) учитывающую вышеуказанные изменения, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения к ранее заключенному Договору.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Договор возмездного оказания услуг является консенсуальным, двусторонним и возмездным.

Субъектами договора по возмездному оказанию услуг являются исполнитель (услугодатель) и заказчик (услугополучатель). ГК не содержит каких-либо специальных требований к субъектному составу обязательства по возмездному оказанию услуг. Однако для оказания отдельных видов услуг устанавливаются специальные правила. Так, деятельность по оказанию услуг связи, аудиторских, медицинских и некоторых иных подлежит обязательному лицензированию.

Типовой договор

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. _________________                                             «___» __________ 20 __ г.

________________________________

__________________________________,

(наименование организации или ФИО)

действующее на основании ___________

__________________________________,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

__________________________________,

(наименование предприятия или ФИО)

действующее на основании ___________

__________________________________,

(устава, положения, доверенности)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1.  По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.

1.2.  Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

__________________________________,

__________________________________,

__________________________________.

именуемые в дальнейшем «Услуги».

1.3.  Срок выполнения работ с «__» ______ 20 __ г. до «__» ______ 20 _ г. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.4.  Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать Услуги адлежащего качества.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.

2.1.3. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, в течение ____ дней.

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _____ дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из вознаграждения Исполнителю в размере _________ (____________) руб. И суммы издержек Исполнителя в размере _________ (____________) руб.

3.2. Цена настоящего договора составляет: _________________________ руб.

3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___% от суммы договора и пеню из расчета ___% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем
обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ________________ суде.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Заказчик:                                                     Исполнитель:

_____________________________             _______________________________

_____________________________             _______________________________

_____________________________             _______________________________

_____________________________             _______________________________

_____________________________             _______________________________

_____________/________________/           ________________/_______________/

м.п.                                                                м.п.

Типовой договор

на оказание услуг

Мы, (ФИО) , с одной стороны,

и (ФИО) , с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации производства Заказчиком ______________ (далее — «товары»), а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Требования к условиям производства и технологии определяются в Приложении N 1 к настоящему Договору.

1.3. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика (г. ___________). В случае необходимости выезда в другие населенные пункты Заказчик оплачивает проезд и проживание Исполнителя из расчета:
— билеты: ___________;
— проживание (гостиница): ________ рублей за сутки;
— питание: ________ рублей за сутки
.

Необходимость выезда Исполнителя в другие населенные пункты согласовывается Сторонами совместно.

1.4. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора, Исполнитель несет самостоятельно за счет причитающейся ему стоимости услуг (раздел 4 настоящего Договора), за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

1.5. Сроки оказания услуг по настоящему Договору:

1.5.1. Начало: не позднее «____»__________ ____ г.

1.5.2. Окончание: не позднее «____»_________ ____ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить выезд своего специалиста в место нахождения Заказчика или по иному указанному им адресу в сроки, согласованные с Заказчиком, но не позднее ____________.

2.1.2. Проконсультировать Заказчика в отношении того, какое оборудование и материалы необходимо иметь Заказчику для производства товаров, предложить известные Исполнителю варианты оборудования и материалов, которые можно использовать для производства товаров.

2.1.3. При необходимости проконсультировать Заказчика при закупке оборудования и материалов, необходимых для производства товаров.

2.1.4. При необходимости ознакомить Заказчика и/или его работников с правилами работы на приобретенном оборудовании.

2.1.5. Передать Заказчику документы (технические условия и иные), необходимые для производства товаров.

2.1.6. Проконсультировать Заказчика в отношении налаживания выпуска определенного количества товаров.

2.1.7. Совершить иные действия, необходимые для исполнения настоящего Договора.

2.1.8. После оказания услуг по настоящему Договору составить и представить Заказчику акт об оказании услуг, в котором должны быть указаны виды, объем и стоимость оказанных услуг.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Требовать и получать от Заказчика все документы, необходимые для выполнения настоящего Договора.

2.2.2. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и на условиях, установленных настоящим Договором.

2.3.2. Представлять Исполнителю все имеющиеся у него сведения и документы, необходимые для выполнения настоящего Договора.

2.3.3. Рассмотреть и подписать акт об оказании услуг, представленный Исполнителем в соответствии с п. 2.1.8 настоящего Договора, в течение _________________ дней с даты его получения.
В случае, если услуги оказаны с отступлениями от условий настоящего Договора или с иными недостатками Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг
.

2.4. В случае оказания Исполнителем услуг с недостатками Заказчик по своему выбору вправе потребовать от Исполнителя:

2.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

2.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости услуг Исполнителя.

2.5. Если недостатки в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем (пп. 2.4.1 настоящего Договора), Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.6. Заказчик имеет право контролировать ход исполнения настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. После выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме Стороны обязуются заключить договор поставки товаров, производимых Заказчиком, по которому Заказчик будет выступать поставщиком, а Исполнитель покупателем поставляемых товаров.

3.2. Договор поставки будет заключен на следующих условиях:

3.2.1. По договору поставки поставщик обязуется передать производимые им _____________ (указать наименование поставляемых товаров) (далее по тексту — «товары») покупателю в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором, а покупатель обязуется принимать и оплачивать переданные ему товары.

3.2.2. В течение срока действия договора поставки товары будут поставляться партиями по __________________ (указать количество поставляемого товара) со следующей периодичностью _________________.
(Вариант: В течение срока действия договора поставки товары будут поставляться партиями в количестве и с периодичностью, определенными Графиком поставки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.)

3.2.3. Поставка товаров осуществляется путем отгрузки покупателю (либо указанному им лицу: ________________________).

3.2.4. Товар подлежит доставке покупателю (либо указанному им лицу) по следующему адресу: ___.
Доставка осуществляется силами и средствами поставщика (либо покупателя).

(Вариант: Товар поставляется путем его передачи поставщиком покупателю в месте нахождения поставщика.)

3.2.5. Датой поставки товара считается дата доставки товара покупателю (либо указанному им лицу).
(Вариант: Датой поставки считается дата передачи товара поставщиком покупателю в месте нахождения поставщика.)

3.2.6. Цена товара составляет ____ (______________) рублей за ___________ (указать единицу измерения).
(Вариант: Цена товара определяется в соответствии с приложением к договору поставки (спецификацией и т.п.).)

3.2.7. Покупатель уплачивает цену товара в следующем порядке и в следующие сроки: _______.

3.2.8. _____________.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет ____ (_________) рублей.

4.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору в следующем порядке:

4.2.1. Предварительная оплата стоимости услуг в размере ______ (____________________) рублей производится Заказчиком в течение _________________ дней с момента подписания настоящего Договора.

4.2.2. Оставшаяся часть стоимости услуг в размере ______ (____________) рублей оплачивается в течение ________________ дней с момента подписания Сторонами акта об оказании услуг в соответствии с пп. 2.1.8, 2.3.3 настоящего Договора.

4.3. Оплата услуг производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему в полном объеме.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и фактически оказанных им услуг.

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения срока оказания услуг, установленного п. 1.5 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере ______ (______________) рублей за каждый день нарушения срока.

6.2. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 4.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ____% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением обязательств, установленных настоящим Договором.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.5. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.7. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например: стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и иные), правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным выполнение Договора.

6.8. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать более _________________, Стороны обязаны решить вопрос о расторжении Договора или о продлении срока его исполнения.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам по результатам переговоров, споры будут переданы на рассмотрение в Арбитражный суд г. __________ в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон.

7.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Приложения:
Приложение N 1. Требования к условиям производства и технологии.

Приложение N 2. Перечень товаров, подлежащих поставке Исполнителю.

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Типовой договор

на оказание услуг служит основой для соглашений о выполнении различных видов услуг. Наша статья подскажет, какие правила учитывать при составлении типового договора на оказание услуг и каким законами это регулируется.

Что такое договор оказания услуг, согласно ГК РФ? В чем его отличие от договоров подряда и субподряда?

Стороны и форма договора на оказание услуг. Где скачать бланк соглашения?

Существенные условия договора возмездного оказания услуг, дополнительные требования

Для чего составляется дополнительное соглашение к договору оказания строительных, транспортных и иных услуг?

Читайте нас в Яндекс.Дзен

Яндекс.Дзен

Что такое договор оказания услуг согласно ГК РФ? В чем его отличие от договоров подряда и субподряда?

В рамках соглашения об оказании услуг одно лицо берет на себя обязательство по выполнению определенных действий (услуг), а другая сторона обязуется произвести их оплату. Важнейшей особенностью этого соглашения является его личный характер, то есть оказать услугу, по общему правилу, должно именно то лицо, на которое договором возлагается такая обязанность. В этом прослеживается сходство между соглашением о выполнении услуг и трудовым договором.

Гражданский кодекс регулирует типовой договор оказания услуг, хотя существует большое количество различных видов услуг (юридические, медицинские, рекламные и т. д.), порядок оказания которых (к примеру, почтовых) помимо ГК РФ регламентируется специальными законами. В прочих случаях все не предусмотренные Гражданским кодексом моменты определяются взаимным соглашением сторон.

Много общего договор на выполнение услуг имеет с договором подряда, в рамках которого осуществляются различные работы. Но при оказании услуг, в отличие от подряда, не появляется какого-либо материального результата (например, строительство дома ведется на основе договора подряда, а деятельность риелтора по поиску для клиента подходящей недвижимости осуществляется по договору оказания услуг). Подрядчик в силу закона имеет право привлечь к выполнению работы иное лицо, заключив с ним договор субподряда. А что касается услуг, то они, напротив, должны быть оказаны лично, если противоположное не оговорено в самом договоре.

Стороны и форма договора на оказание услуг. Где скачать бланк соглашения?

Участниками соглашения об оказании услуг являются:

  • исполнитель — лицо, которое берет на себя обязательство выполнить услуги;
  • заказчик — сторона, на которую возлагается обязанность по оплате услуг.

Особых требований к названным субъектам закон не предъявляет, в качестве любой из них могут выступать и физлица, и юридические лица. В ситуации, когда исполнителем является ИП либо коммерческая организация, а заказчиком — гражданин (которому услуга нужна для некоммерческих целей), услуги именуются бытовыми. Права и обязанности сторон при оказании бытовых услуг регулируются законом «О защите прав потребителей», а также правилами бытового обслуживания населения.

В большинстве случаев соглашение на оказание услуг оформляется письменно, хотя между гражданами допускается и устное заключение договора, если стоимость услуг не превышает 10 тыс. руб.

Что касается бытовых услуг, то договор на их выполнение может оформляться как в стандартном виде, так и путем заполнения квитанции. При этом в ней обязательно должны быть отражены все существенные условия договора. Если же бытовая услуга выполняется непосредственно в присутствии заказчика, то исполнителю достаточно выдать кассовый чек или иной документ в подтверждение оплаты.

С бланком типового договора на оказание услуг можно ознакомиться на нашем сайте.

Существенные условия договора возмездного оказания услуг, дополнительные требования

К числу существенных, то есть необходимых, условий такого соглашения относятся:

  1. Предмет договора — конкретные действия, которые должен совершить исполнитель, либо деятельность, которую он должен выполнять. Суть оказываемой услуги должна быть прописана в договоре предельно ясно.
  2. Сроки начала и завершения оказания услуг.

Любой образец типового договора на оказание услуг должен включать в себя эти положения.

Помимо вышеназванного в тексте типового договора на оказание услуг целесообразно отразить следующие дополнительные условия:

  • стоимость услуг (если это условие не прописано в договоре, заказчик должен уплатить сумму, обычно взимаемую за аналогичные услуги);
  • требования к качеству оказываемой услуги;
  • место выполнения услуг;
  • ответственность сторон за невыполнение взятых на себя обязательств (например, размер неустойки за нарушение сроков оплаты);
  • иные условия в зависимости от вида услуги.

Кроме того, в договоре могут быть отражены:

  • условие о полной или частичной предоплате;
  • право исполнителя на привлечение третьих лиц к выполнению услуг.

Для чего составляется дополнительное соглашение к договору оказания строительных, транспортных и иных услуг?

Случается, что в ходе реализации договора об оказании услуг стороны оформляют дополнительное соглашение к нему. Оно составляется в случае, если появилась необходимость изменить одно или несколько условий сделки либо согласовать новое условие, ранее не прописанное в тексте договора. Такое соглашение заключается в той же форме, что и основной договор.

Чаще всего потребность в дополнительном соглашении появляется, когда договор заключен на длительный срок. К примеру, в ходе оказания образовательных услуг ежегодное увеличение платы за обучение для студентов-контрактников оформляется доп. соглашением к договору с вузом. Кроме того, доп. соглашение может заключаться для продления срока договора, изменения размера неустойки, установления или отмены обязательного досудебного порядка рассмотрения разногласий, введения условия о предоплате и многих других случаях.

tinyton.ru
Договор на оказание услуг с закупкой материалов
Договор на оказание услуг с закупкой материалов

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: