Образец договора подряда с инженером проектировщиком

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

ДОГОВОР ПОДРЯДА на выполнение проектных работ №

г.

«» г.

в лице

, действующего на основании

, именуемый в дальнейшем «

Проектировщик

», с одной стороны, и гражданин

, паспорт (серия, номер, выдан)

, проживающий по адресу

, именуемый в дальнейшем «

Заказчик

», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «

Стороны

», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

  • Лицензией на № от «» года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение №).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение дней с момента заключения настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:

  • Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
  • Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
  • Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты

    изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

4.4. Заказчик обязан:

  • Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;
  • Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
  • Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
  • Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
  • В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии с иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Проектировщик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Адрес регистрации:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • Паспорт серия, номер:
  • Кем выдан:
  • Когда выдан:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Если Работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, Работник имеет право на вознаграждение. Работник приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда Работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения рассчитывается исходя из и выплачивается в следующем порядке: . 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. Сторона договора, виновная в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несет ответственность в случаях и порядке, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 9.2.

Панель ручного поиска договоров

Работодатель своевременно выплачивает Работнику оклад, соответствующий штатному расписанию в размере ( тысяч) рублей.3.2.

Работнику выплачиваются надбавки и доплаты, установленные законодательством РФ, локальными нормативными актами.3.3.

Инфо

Заработная плата выплачивается два раза в месяц.3.4.

В период действия настоящего срочного трудового договора Работник пользуется, всеми видами государственного социального страхования, в соответствии с действующим законодательством РФ.3.5.

На Работника полностью распространяются льготы и гарантии, установленные для работников Общества действующим законодательством РФ. И т.д… Весь типовой бланк и образец срочного трудового договора с инженером доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы варианта документа.

Образец договора подряда с инженером проектировщиком

Важно

Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором.

6.1.3.

Внимание

Обеспечивать Работника оборудованием, документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.

6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей. 6.1.6.

Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.

6.1.7.

Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Работодатель имеет право: 6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
6.2.2.

Деловые бумаги (архив)

Изучает и анализирует поступающую от других предприятий конструкторскую документацию в целях ее использования при проектировании и конструировании.

Согласовывает разрабатываемые проекты с другими подразделениями предприятия, представителями заказчиков и органов надзора, экономически обосновывает разрабатываемые конструкции.

Участвует в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей новых и модернизированных конструкций выпускаемой предприятием продукции, в составлении заявок на изобретения и промышленные образцы, а также в работах по совершенствованию, модернизации, унификации конструируемых изделий, их элементов и в разработке проектов стандартов и сертификатов.

Дает отзывы и заключения на проекты стандартов, рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся отдельных элементов и сборочных единиц.

3.

Договор подряда на выполнение проектных работ

Получение заработной платы и иных сумм, причитающихся Работнику, в установленные сроки (в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней — на приостановление работы на весь период до выплаты задержанной суммы с извещением Работодателя в письменной форме, кроме случаев, предусмотренных ст.142 ТК РФ).
3.1.9.

Гарантии и компенсации. 3.1.10. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

3.1.11. Охрану труда. 3.1.12. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 3.1.13. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах. 3.1.14.

Договор, трудовой, срочный, с инженером

В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Проектировщик обязан:

  • Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
  • Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
  • Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты

    изыскательских работ.

4.2.

Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3.

Трудовой договор с инженером-конструктором

Работодателем устанавливаются стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты, надбавки, премии и т.п.).
Размеры и условия таких выплат определены в Положении о премировании работников » «, с которым Работник ознакомлен при подписании настоящего договора. 3.3.

В случае выполнения Работником наряду со своей основной работой дополнительной работы по другой должности или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы Работнику производится доплата в размере, установленном дополнительным соглашением сторон.

3.4.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы — в двойном размере.

По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 3.5.

Должностная инструкция инженера-конструктора

Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 5.1. На Работника полностью распространяются льготы и гарантии, установленные законодательством, локальными нормативными актами. 5.2. Ущерб, причиненный Работнику увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым законодательством РФ. 6.

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 6.1. Работник обязан исполнять трудовые обязанности, предусмотренные в п.

Трудовой договор с инженером-проектировщиком

г.________________ «__»________20___г.
_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

в лице _____________________________ _________________________________________,

(наименование должности) (Ф.И.О.)

действующий на основании _____________________________________________________,

(Устав, доверенность №, дата)

именуемый в дальнейшем Работодатель, и ________________________________________,

(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем Работник, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Работник принимается на работу в _____________________________________________________________________ на должность инженера-проектировщика.

(указывается место работы, в случае, когда Работник принимается для работы
в филиале, представительстве или ином обособленном подразделения, то указывается
филиал, представительство или обособленное структурное подразделение)
1.2. Настоящий договор является договором (нужное подчеркнуть):
по основному месту работы;
по совместительству.
1.3
. Работник приступает к работе «__» ______________ 200 _ года.
1.4
. Настоящий договор заключен (нужное подчеркнуть):
на неопределенный срок;
на срок _________________ до ________________________ по причине ____________

______________________.

2. Условия оплаты труда.

2.1. Настоящим договором устанавливается следующий размер заработанной платы:
-размер тарифной ставки (должностного оклада) ________________________________
-доплаты, надбавки и др. поощрительные выплаты ______________________________
2.2
. Работодатель обязуется производить выплату заработанной платы Работнику в следующие сроки: «___» и «___» числа каждого месяца.
2.3
. Работодатель обязуется выплачивать заработанную плату Работнику (нужное подчеркнуть):
в месте выполнения им работы _______________________________________________
посредством перечисления на указанный Работником счет в банке.
2.4
. Изготовление, обслуживание кредитных карточек и перевод денег на расчетный счет Работника осуществляется полностью за счет средств Работодателя.

3. Режим труда и отдыха.

3.1. Работнику устанавливается режим рабочего времени:
____________________________________________________________________________

(указывается продолжительность рабочей недели, не более 40 часов)

3.2. Работнику устанавливается (ненужное зачеркнуть):
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
Время начала работы: _______________________________________________________
Время окончания работы: ____________________________________________________
3.3 Работодатель обязан предоставлять Работнику время для отдыха в соответствии с действующим законодательством, а именно:
— перерывы в течение рабочего дня (смены);
— ежедневный (междусменный) отдых;
— выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
— нерабочие праздничные дни;
— отпуска.
3.4
. Работодатель обязан предоставлять Работнику ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью:
— основной отпуск _________________________ календарных дней (не менее 28 дней);
— дополнительный отпуск __________________________________ дней.
3.5. Оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
3.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработанной платы, продолжительность которого устанавливается по соглашению сторон.

4. Виды и условия социального страхования.

4.1. Работодатель обязан осуществлять социальное страхование Работника, предусмотренное действующим законодательством.

4.2. Виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью:________________________________________________________________
4.3. Настоящим договором устанавливается обязанность Работодателя осуществлять также следующие виды дополнительного страхования Работника: ____________________________________________

5. Права и обязанности Работника.

5.1. Работник имеет право на:
5.1.1
. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
5.1.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
5.1.3
. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.
5.1.4. Защиту персональных данных.
5.1.5
. Продолжительность рабочего времени в соответствии с действующим законодательством.
5.1.6
. Время отдыха.
5.1.7
. Оплату и нормирование труда.
5.1.8. Получение заработной платы и иных сумм, причитающихся Работнику, в установленные сроки (в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней — на приостановление работы на весь период до выплаты задержанной суммы с извещением Работодателя в письменной форме, кроме случаев, предусмотренных ст.142 ТК РФ).
5.1.9
. Гарантии и компенсации.
5.1.10. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
5.1.11. Охрану труда.
5.1.12
. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
5.1.13
. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах.
5.1.14. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений.
5.1.15
. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами.
5.1.16. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
5.1.17
. Возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением Работником трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
5.1.18
. Обязательное социальное страхование.
5.2
. Работник обязан:
5.2.1. На основе новейших научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта проектирования, строительства и эксплуатации объектов и с использованием средств автоматизации проектирования разрабатывать отдельные разделы (части) проекта.
5.2.2
. Принимать участие в подготовке заданий на разработку проектных решений.
5.2.3. Участвовать в сборе исходных данных для проектирования, в решении технических вопросов по закрепленным объектам на протяжении всего периода проектирования, строительства, ввода в действие объекта и освоения проектных мощностей.
5.2.4
. Увязывать принимаемые проектные решения с проектными решениями по другим разделам (частям) проекта.
5.2.5
. Проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и патентоспособности.
5.2.6
. Обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам по проектированию и строительству, а также заданию на их разработку.
5.2.7. Осуществлять авторский надзор за строительством проектируемых объектов, консультировать по вопросам, входящим в его компетенцию.
5.2.8
. Участвовать в анализе и обобщении опыта разработки проектов и их реализации в строительстве и на этой основе готовить предложения о целесообразности корректировки принятых общих и принципиальных проектных решений.
5.2.9. Принимать участие в составлении заявок на изобретения, подготовке заключений и отзывов на рационализаторские предложения и изобретения, проекты стандартов, технических условий и других нормативных документов, в работе семинаров и конференций.
5.3
. Работник должен знать:
5.3.1
. Методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов.
5.3.2
. Принципы работы, технологии изготовления и монтажа оборудования и конструкций, виды и свойства материалов.
5.3.3. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов.
5.3.4
. Стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и оформлению проектно-сметной документации.
5.3.5. Технические средства проектирования и строительства.
5.3.6
. Основы патентоведения.
5.3.7
. Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства.
5.3.8
. Технические, экономические, экологические и социальные требования к проектируемым объектам.
5.3.9. Организацию труда и производства.
5.3.10
. Правила и нормы охраны труда.
5.4. Работник должен иметь:
Инженер-проектировщик I категории: высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-проектировщика II категории не менее 2 лет.
Инженер-проектировщик II категории: высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 2 лет.
Инженер-проектировщик III категории: высшее профессиональное образование и опыт работы в проектных организациях.
Инженер-проектировщик: высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и опыт работы в проектных организациях не менее 5 лет
.

6. Права и обязанности Работодателя.

6.1. Работодатель имеет право:
6.1.1. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
6.1.2
. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
6.1.3. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
6.1.4
. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
6.1.5
. Принимать локальные нормативные акты.
6.2
. Работодатель обязан:
6.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
6.2.2
. Предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором.
6.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
6.2.4
. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
6.2.5
. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные настоящим договором, ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка.
6.2.6
. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ.
6.2.7. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
6.2.8
. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.
6.2.9. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.
6.2.10
. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.2.11
. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

7. Гарантии и компенсации.

7.1. На Работника полностью распространяются льготы и гарантии, установленные законодательством, локальными нормативными актами.
7.2. Ущерб, причиненный Работнику увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым законодательством РФ.

8. Правовой режим произведений, созданных Работником в порядке
выполнения служебного задания.

8.1. Личные неимущественные права на произведение Работника, созданное в порядке выполнения служебного задания (служебное произведение) Работодателя, принадлежат Работнику (автору произведения).
8.2
. Работодателю принадлежит исключительное право на использование служебного произведения, созданного Работником.
8.3
. Работник имеет право на получение вознаграждения за каждый вид использования созданного им служебного произведения. Размер указанного вознаграждения определяется письменным соглашением между Работодателем и Работником.
8.4
. Указанное в п.8.3 соглашение становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания сторонами.
8.5. Вознаграждение, указанное в п.8.3, выплачивается Работнику в полном объеме не позднее чем в течение месяца с момента соответствующего использования произведения. Дополнительным соглашением между Работником и Работодателем может быть предусмотрен иной порядок выплаты вознаграждения.

9. Ответственность сторон.

9.1. Сторона трудового договора, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Настоящим договором устанавливается следующая ответственность Работодателя за ущерб, причиненный Работнику:

9.3. Настоящим договором устанавливается следующая ответственность Работника за ущерб, причиненный Работодателю:

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его официального подписания Работником и Работодателем и действует до момента его прекращения по основаниям, установленным законодательством.
10.2
. Датой подписания настоящего договора является дата, указанная в начале настоящего договора.

11. Порядок разрешения споров.

Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном трудовым законодательством РФ.

12. Заключительные положения.

12.1. По соглашению сторон устанавливается испытательный срок продолжительностью

(не более 3 месяцев)

12.2. Условия данного трудового договора могут быть изменены по соглашению сторон путем заключения Соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора в письменном виде.
12.3
. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника, при соблюдении требований статьи 74 Трудового кодекса РФ.
12.4
. Данный договор может быть прекращен по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
12.5
. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах и включает в себя _____________ листов.
12.6. Каждой из сторон настоящего договора принадлежит по одному экземпляру договора.
12.7
. Трудовой договор вступает в силу «___» ________ 200 _ года.
12.8. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК
_____________________________ ______________________________

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

Паспорт _____________________ Паспорт _______________________
Адрес _______________________ Адрес _________________________
ИНН ________________________ ИНН __________________________
Подпись _____________________ Подпись _______________________
Трудовой договор получил ________________________ «____»______________ 200 _ г.

(подпись Работника)

Договор

подряда на выполнение проектных

и изыскательских работ

г. ______________                              «___» ___________  20__г.

________________________________________________________________________,

       (наименование организации или гражданина-предпринимателя)

именуем __ в дальнейшем «Проектировщик», в лице ________________________,

                                                  (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

                                  (устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

                       (наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

                                                (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании  ________________________,  с  другой  стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1.  Заказчик  поручает,  а  Проектировщик  обязуется  по   заданию

Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские

работы,        результатом        которых         будут         являться:

__________________________________________________

______________________.

     1.2.   В   срок   ___________   Заказчик   передает   Проектировщику

утвержденное _____________  (кем)  задание  на  проектирование,  а  также

_______________________________________________  (иные  исходные  данные,

необходимые для составления технической документации).

     1.3.  Проектировщик  обязан  соблюдать  требования,  содержащиеся  в

задании  и  других   исходных   данных   для   выполнения   проектных   и

изыскательских работ,  и  вправе  отступить  от  них  только  с  согласия

Заказчика.

     Проектная   документация   должна   быть   подготовлена   в   полном

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и

правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

     Обязательства   Проектировщика   считаются   выполненными   со   дня

утверждения подготовленного  им  проекта  ________________  (наименование

органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).

     1.4.  Правомочия   Заказчика   в   отношении   земельного   участка,

предоставляемого под строительство _______________________  (наименование

объекта) подтверждаются  ___________________  (наименование  и  реквизиты

правоустанавливающего документа —  акта  об  отводе  земельного  участка,

свидетельства о праве собственности, договора и др.).

     Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование

органа, наименование, номер дата выдачи документа).

     1.5.   Заказчик   обязуется   принять   и    оплатить    выполненную

Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.

2. Сроки выполнения работ

     2.1.  Срок  начала  работ  —  ______________________  дней  со   дня

получения Проектировщиком от Заказчика документов,  указанных  в    п.1.2

настоящего договора.

     2.2. Срок окончания работ — _________________

______________________.

     2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:

     2.3.1. Выполнение изысканий — _______________

______________________.

     2.3.2. Разработка технической документации —

______________________.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

     3.1. За выполненные  работы,  указанные  в  разделе  1  договора,  в

соответствии  со  сметой,  являющейся  неотъемлемой   частью   настоящего

договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.

     3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной

в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.

     3.3. Последующие платежи Заказчик  производит  на  основании  счетов

Проектировщика,  выставляемых  после   подписания   актов,   составляемых

сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в    п.2.3

настоящего договора.

     3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика  производится  Заказчиком

по безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

     4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

Заказчиком и Проектировщиком.

     4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В  случае,

если Проектировщик не сдаст  Заказчику  выполненную  работу  в  указанный

срок,  либо  проект  на  будет   утвержден   ________________   (кем)   в

_________________  (срок),  Заказчик  вправе  в   одностороннем   порядке

расторгнуть настоящий договор.

     4.3.  До  завершения  сторонами   исполнения   своих   обязательств,

вытекающих  из  настоящего  договора,  соответствующие  условия  договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

     5.1. Проектировщик обязан:

     выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными

на проектирование и договором;

     согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком,  а  при

необходимости вместе с  Заказчиком  —  с  компетентными  государственными

органами и органами местного самоуправления;

     передать Заказчику готовую  техническую  документацию  и  результаты

изыскательских работ.

     Проектировщик не вправе передавать техническую документацию  третьим

лицам без согласия Заказчика.

     Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих  лиц  права

воспрепятствовать выполнению работ  или  ограничивать  их  выполнение  на

основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

     5.2. Заказчик обязан:

     оплатить Проектировщику выполненные им работы;

     использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,

только на цели,  предусмотренные  договором,  не  передавать  техническую

документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные  без

согласия Проектировщика;

     оказывать  содействие  Проектировщику  в  выполнении   проектных   и

изыскательских работ ___________________________ (объем и условия  такого

содействия);

     участвовать  вместе  с  Проектировщиком   в   согласовании   готовой

технической документации с соответствующими государственными  органами  и

органами местного самоуправления;

     возместить   Проектировщику   дополнительные   расходы,    вызванные

изменением исходных данных  для  выполнения  проектных  и  изыскательских

работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;

     привлечь Проектировщика к участию в деле по иску,  предъявленному  к

Заказчику третьим лицом в связи с недостатками  составленной  технической

документации или выполненных

изыскательских работ.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

     6.1.  За  просрочку  выполнения  работы   Проектировщик   уплачивает

Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __%  от

суммы договора за каждый день просрочки.

     6.2. За допущенные  отступления  от  требований,  предусмотренных  в

задании  Заказчика  и  обязательных  для   сторон   настоящего   договора

строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления

от  указанных  требований  обязан  уплатить  Заказчику  штраф  в  размере

______________________.

     6.3.  Ответственность  Проектировщика  за  ненадлежащее   выполнение

работ,  являющихся  предметом   настоящего   договора,   определяется   в

соответствии со ст.761 ГК РФ.

     6.4. Меры ответственности сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем

договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского

законодательства, действующего на территории России.

     6.5. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров

между сторонами.

     6.6. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров

стороны  передают  их  на  рассмотрение  в  ____________  (указать  место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

     7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное  извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного  в    п.2.3

настоящего договора.

     7.2.  В  срок  ______________________  с  даты  получения  извещения

Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

     7.3. Приемка каждого этапа  работы  оформляется  двусторонним  актом

сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика

и ___________________ со стороны Заказчика.

8. Дополнительные условия

     8.1.  Права  и  обязанности  сторон,  прямо  не  предусмотренные   в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

     8.2.   Риски   ___________________________________________   (какие,

наименование страховой организации, дата и номер договора  страхования  и

др.) застрахованы на сумму __________ рублей.

9. Адреса и реквизиты сторон

     Заказчик: __________________________________________________________

     Проектировщик: _____________________________________________________

     Подписи сторон

     Заказчик _____________________________________ М.П.

     Проектировщик ________________________________ М.П.

tinyton.ru
Образец договора подряда с инженером проектировщиком
Образец договора подряда с инженером проектировщиком

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: